承包商施工索赔的情形有哪些-法律综合法律援助-法律咨询问答库-东亚法律联盟

网站首页词典首页

问题	承包商施工索赔的情形有哪些
释义	1.不利的自然条件与人为障碍引起的索赔。这类障碍或条件指一个有经验的承包商无法合理预见到的并在施工中发生了的，增加了施工的难度并导致承包商花费更多的时间和费用。 2.工期延长和延误索赔。它包括工期索赔和费用索赔两方面，应分别编制，因为这两方面索赔不一定同时成立。凡纯属业主和工程师方面的原因造成的工期的拖延，不仅应给承包商适当地延长工期，还应给予相应的费用补偿。 3.加速施工的索赔。有时业主或工程师会发布加速施工指令(其原因应非承包商的任何责任和原因引起)，会导致施工成本增加，引起索赔，此按FIDIC合同条款规定，可采取奖励方法解决施工的费用补偿，激励承包商克服困难，提前(或按时)完工。 4.因非承包商的任何责任和原因引起施工临时中断和工效降低引起索赔。 5.业主不正当地终止工程而引起索赔。 6.业主风险和特殊风险引起索赔。 7.物价上涨引起索赔。 8.拖欠支付工程款引起索赔。 9.法规、货币及汇率变化引起的索赔。如在投标截止日期前的28天以后，由于业主国家或地方的任何法规、法令、政令、规章发生变化，或工程施工所在国政府(或其受权机构)对支付合同的一种或几种货币实行限制或货币汇兑限制，造成承包商损失的，业主应给予补偿。 10.因合同条文模糊不清、错误引起索赔。
随便看	两年未征收,征地批文会自动失效吗 2020年城中村改造征收补偿低,无证房、违建房零补偿征收方一刀切拆除农村无证房,补偿很低,是否合理合法什么是征地批文,如何判断征收方是否有批文如何判断征收拆迁的货币补偿是否合理遇到拆迁方逼迁，被征收人可以做什么征收公告发布之前,建造房屋属于抢建吗面对征收方违法逼迁,被征收人只能选择妥协吗城中村改造,不签字征收方就逼迁怎么办对于土地征收补偿不满意,什么情况下可以申请行政复议当听到征收信息时,抢种违法吗被征收人如何应对拆迁方花样百出的逼迁手段遭遇非法逼迁时,被征收人如何实现权利救济钉子户如何警惕征收方的逼迁手段征收假离婚有新政策吗村集体发布的征收文件有法律效应吗国有土地上房屋征收时,征收方需要提供哪些文件收到这些与征收相关的文件,你该怎么办征收方不给看征收文件该怎么办被征收人是否有权查看相关征地拆迁文件征收中没有见到这四个文件,我们是否有权拒绝签字呢村委会、乡镇政府要征收耕地、房屋需要出示什么文件征收方有权不公布征收文件吗征收文件在哪里看,没收到可以拒绝征收吗对征收补偿不满意,行政复议文书应该怎么写远藤源六远距离封锁远配违令别式违制律违反《中华人民共和国劳动法》行政处罚办法违反人道罪违反劳动合同的责任违反劳动法有关劳动合同规定的赔偿办法违反劳动法的刑事责任违反劳动法的经济责任违反劳动法的行政责任违反劳动法的责任违反危险物品管理规定重大责任事故违反和解除劳动合同的经济补偿办法违反国际法的罪行违反政纪违反法定的行政义务违反法庭秩序违反法律违反王命罪违宪违宪违宪判决的效力违宪判决的效果

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。