网站首页  词典首页

问题	工程停工索赔程序解析
释义	一、工程停工索赔程序解析     自索赔事件发生后28天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的报告及有关资料，工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。作为承包人，一旦索赔事件发生，务必按该条款规定在28天内提示索赔报告。     工程停工，包括临时停工和中途停工退场两种情形，其索赔的范围是不同的。临时停工，其索赔一般为人工停工费、机械停工费两大块。而后者的索赔，包括停工前已经完成工程的人工、材料、机械设备的全部支出，并可要求发包方对各项管理费用、利息、保险费用甚至履行合同可得利益损失进行索赔。无论临时停工，还是长期停工，签证确认的停工、窝工损失、增加费用，都在索赔的范围之内。     二、工程停工索赔条件     索赔条件，又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件。通常承包商可以索赔的事件有：     1.发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失;     2.因工程变更(含设计变更，发包人提出的工程变更，监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失;     3.发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;     4.发包人延期支付期限造成承包人的损失;     5.非承包人的原因导致工程的暂时停工;     6.物价上涨，法规变化及其他。          三、工程停工后复工手续     法律网提醒您，《中华人民共和国建筑法》第十条     在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向犮证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。     建筑工程恢复施工时，应当向犮证机关报告，中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报犮证机关核验施工许可证。
随便看	补侦后犯罪嫌疑人羁押期是多长？ 离婚协议书：农村离婚协议书范文 交通事故责任工伤认定结果不服能否行政诉讼？ 离婚协议书：怎么样写离婚协议书 给老板干活不开工资应该怎么办 什么情况下不还信用卡银行不起诉 被关看守所法院多久会判刑？ 离婚协议书：怀孕期间签订离婚协议书是否有效 工亡职工精神损失赔偿标准是什么？ 刑事犯罪不起诉的条件 法律规定共同犯罪如何处罚 签了离婚协议书不代表夫妻已离婚 施工协议书应该怎样书写 交通事故检察院不起诉的条件是什么 判刑三年可以减刑多久 只要签订“离婚协议”就不能反悔吗？ 工伤保险统筹是什么意思？ 行政诉讼侦查人员需要回避吗 个人行赂罪的量刑标准 刑事诉讼中和解协议怎么写 工伤中止无固定期限合同怎赔偿呢？ 离婚协议中常见的问题有哪些？ 管制法定量刑期是什么？ 检察院存疑不起诉嫌疑人什么时候释放 申请保外就医需要交钱吗 仲裁协议 仲裁原则 仲裁受理 仲裁员 仲裁员 仲裁员回避 仲裁地法 仲裁地点 仲裁委员会 仲裁庭 仲裁庭 仲裁当事人 仲裁时效 仲裁机关 仲裁机构 仲裁机构 仲裁机构的联合处理 仲裁条款 仲裁条款 仲裁条款可分离说 仲裁条款议定书 仲裁条约 仲裁案件受理费 仲裁案件处理费 仲裁申请书

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。