| 问题 |
建设工程承包协议 |
| 释义 |
发包方：_________（以下称甲方）
承包方：_________（以下称乙方）
甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。
1．工程名称：_________
2．工程地点：_________
3．工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计_________平方米。
4．承包内容：_________
5．建筑安装工程造价：共计人民币_________元。
6．工程价款和费用的结算依据和付款办法：_________
7．工程开工日期：_________年_________月_________日
8．工程竣工日期：_________年_________月_________日
9．工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
10．甲方主要义务： _________
11．乙方主要义务：_________
12．违约责任：
（1）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额_________‰计算违约金。
（2）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价_________‰计算违约金。
（3）甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。
（4）工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。
（5）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。
13．本合同附件：共_________份。
14．合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。
15．本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送建设银行一份。
发包方（盖章）：_________ 承包方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
|
| 随便看 |
- 遗赠和生前赠与有什么区别,遗赠和生前赠与法律如何规定
- 村支书不交承包费是职务侵占吗
- 老人去世将房屋遗赠给小三,房产遗赠给小三有权要回吗
- 外卖员偷同行外卖,偷外卖会坐牢吗
- 遗赠扶养协议公证流程是怎样的
- 故意毁坏财物有未遂吗
- 律师见证遗赠扶养协议的法律效力
- 贪玩罪与职务侵占罪区别
- 遗赠扶养协议与遗嘱继承区别
- 假流水会对职务侵占案影响吗
- 签订协议后反悔,遗赠扶养协议怎么解除
- 法定继承人不得继承遗赠,遗赠的有效条件是什么
- 只有一套房子职务侵占会被没收吗
- 申办遗赠抚养协议公证材料需要准备哪些
- 遗赠中能适用代位继承吗,遗产给孙子算遗赠吗
- 婚前有赌瘾算骗婚吗
- 职务侵占与普通侵占罪的区别
- 遗赠的有效条件有哪些,怎样的遗赠才是有效的
- 通过代理商算职务侵占吗
- 遗赠抚养协议,遗嘱继承和法定继承相互冲突的时候怎么解决
- 盗窃罪是从多少年龄开始负刑事责任的
- 遗赠与赠与是一个意思吗,二者有什么区别
- 偷回被执法部门扣押的自己的东西构成盗窃罪吗
- 房屋赠与社区民警,手续如何办理
- 冤枉成盗窃罪怎么办
- 复数代表制
- 复杂劳动
- 复杂文件宪法
- 复杂的事实构成
- 复杂结构的法律
- 复杂醉酒
- 复权
- 复核
- 复核鉴定
- 复议与诉讼选择原则
- 复议前置原则
- 复议后的被告
- 复议应诉机构
- 复讯
- 复辩状
- 复边条约
- 复选人
- 复除
- 复验
- 夏勤
- 夏威夷州宪法
- 夏威夷求偿案
- 夏斯伍德
- 夏蒙
- 外七国
|